题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“因甲方（客户）增项或更换主材，并不与乙方（公司）签订工程延期单的，因此造成的延误工期，相关责任由甲方（客户）乙方（公司）连带责任（）”相关的问题
A.1
B.2
C.3
D.5
[背景材料]
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工早位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2008年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方 A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日，但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误ld和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加2d。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
[问题]
第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？
2003年3月5日，成都龙威实业有限公司与成都市黑蚁设计有限公司(乙方)(原告)签订《合同书》，约定甲方委托乙方承担“水漪主铜”项目的广告策划、设计；甲方委托乙方设计的稿件，由甲方取得合同约定的广告策划、设计作品的所有权；甲方保证乙方享有设计作品自署名权；乙方非因甲方违约并终止合同不得斗该设计作品所有权向第三方转让；乙方保证被委托设计作品著作权等相关权利的完整性，并承担相应责任等。后原告完成设计作品(以下简称“彩钯摄影作品”)，2003年11月，原告《《中国房地产广告年鉴》上发表了涉案的彩钯摄影作品。
2004年3月18日，被告东宏实业(重庆有限公司与第三人重庆联华湛道置业顾问有限责任公司签订代理合同，约定被告委托第三人担任被告开发的“东方山水”项目之前期营销策划和全程传播推广代理人。2004年3月2日，第三人重庆联华湛道置业顾问有限责任公司委托联华湛道电脑平面设计工作室(业主；第三人刘塞琼)对“东方山水”房地产项目进行项目宣传广告设计，由受托人对其设计的广告作品承担知识产权的相关责任等。
2004年8月6日，被告在《重庆晨报》上使用了原告在《中国房地产广告年鉴》上发表的彩钯摄影作品为其“东方山水”房地产项目进行了广告宣传，没有原告署名，品牌推广为第三人重庆联华湛道置业顾问有限责任公司。
请回答以下问题：
A.因通讯、网络、计算机系统故障
B. 因不可抗力因素。
C. 因及甲方自身原因
D. 其他不属于乙方过错的情形，造成乙方不承担任何责任。
（二）
背景资料
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招档文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第二家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。
事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了 1.5万元，并使施工时间增加了2天。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供格出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24
个工日。
上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
(1)合同总价为600万元，其中工程主要材料和结构件总值占合同总价的60%。
(2)预付备料款为合同总价的25%，于3月20日前拨付给乙方。
(3)工程进度款由乙方逐月(每月末)申报，经审核后于下月5日前支付。
(4)工程竣工并交付竣工结算报告后30日内，支付工程总价款的95%，留5%作为工程保修金，保修期(半年)满后全部结清。
合同中有关工程工期的规定为：4月1日开工，9月20日竣工。工程款逾期支付，按每日3‰的利率计息。逾期竣工，按每日1000元罚；款。根据经甲方代表批准的施工进度，各月计划完成产值(合同价)如表8-3所示。
.jpg)
在工程施工至8月16日，因施工设备出现故障停工2天，造成窝工50工日(每工日工资19.50元)，8月份实际完成产值比原计划少3万元；工程施工至9月6日，因甲方提供的某种室外饰面板材质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工60工日(每日工资23.50元)，机械闲置3个台班(每台班按400元计)，预算外材料费损失2万元，其他费用损失1万元，重新粘贴预算价10万元，因拆除、重新粘贴使工期延长6天。最终工程于9月29日竣工。
【问题】
1．请按原施工进度计划，为甲方提供一份完整的逐月拨款计划。
2．乙方分别于8月20日和9月20日提出延长工期2天，索赔费用1092元和延长工期6天，索赔费用162070．00元。该两项索赔能否成立？应批准的工期延长为几天？索赔费为多少万元？
A.使用与样品符合的材料或合格的材料
B.使用其他材料替代甲限材料或甲方认可的材料
C.使用假冒伪劣的材料或在材料中掺假的
D.进场材料设备未经项目中心、监理人员按程序验收而乙方擅自使用的
E.明知道材料设备不符合规定但仍继续使用的
F.需要封样的材料设备未履行封样审批手续或更换后未重新履行封样审批手续的
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
