题目内容
（请给出正确答案）
合同管理（计量支付、工程索赔、工程价款结算）
xx公路工程业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工程期600天，每天前一天奖励0.5万，每推迟一天罚款0.7万元，当施工到120天时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工10天，此后工程进行到200天时，业主提出变更设计，又造成承包人部分工程停工20天。全部工程停工一天损失3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。经承包人加班加点赶工，最终工期607天。
问题：根据上述背景情况分析说明承包人在何种合同规定下，通过何种办法，能够争取到多少补偿。
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“合同管理（计量支付、工程索赔、工程价款结算）xx公路工程业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定”相关的问题
A.发包人应在双方工程计量确认后14天内支付工程款
B.同期用于工程上的发包人供应材辩的价款与工程款一同结算
C.发包人支付的工程预付款应按约定时间逐次扣回
D.追加合同价款应与工程款同期调整支付
E.设计变更调整的合同价款都应按索赔处理
A.预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式
B.工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时问
C.工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间
D.索赔与现场签证的程序、金额确定与支付时间
E.不实行招标的工程合同价款，在承包方认可的工程价款的基础上，由承发包双方在合同中约定
A.投标报价的调整及处理
B.预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式
C.工程计量与支付工程进度款的方式、数额与时间
D.索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间
A.建立和实行严格的工程计量和签证确认程序，保证按合同对已完合格工程量进行准确计量
B.建立垂直的支付审查体系，保证正常的工程款(进度款)支付得准确和及时
C.控制变更数量，对设计变更方案进行成本和费用估算。作好完整记录，根据合同规定和变更实施的记录，合理确定变更单价和费用
D.确定费用调整的方式，按合同有关规定合理计算合同价款的调整
E.注意分析和研究法规的变化对合同费用的影响，确定因法规变化引起的合同价格的增减
A.合同约定
B.建设项目实施情况
C.相关法律法规
D.工程造价信息、资料和指数
E.国家、地区或行业定额资料
A.发包人应在双方工程计量确认后14天内支付工程款
B.同期用于工程上的发包人供应材料的价款与工程款一同结算
C.发包人支付的工程预付款应按约定时间逐次扣回
D.追加合同价款应与工程款同期调整支付
E.设计变更调整的合同价款都应按索赔处理
[问题]
1．考虑到本工程的复杂情况，业主对工程变更的条款作了重点考虑，那么
(1)属于工程变更的事项包括哪些方面内容？
(2)对于工程变更的管理方面，如果是业主提出的变更应如何进行？如果是施工单位提出的工程变更应如何进行管理？
2．在施工过程中，若承包商根据业主的指令对部分工程进行变更施工，试问：变更部分合同价款应根据什么原则进行确定？变更价款的确定应按什么样的程序进行？
3．若由于业主提出的工程变更而引发施工单位的费用索赔和延长工期的要求，但业主与施工单位对该项索赔未取得一致意见，从而形成合同争议，试问应当通过什么方式处理和解决争端？
A.索赔与现场签证
B. 工程价款调整
C. 竣工结算的办理
D. 对工程计价争议的处理
E. 项目维修费的标准
A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书
B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正
C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款
D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计
A.建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审批
B.项目经济评价，工程概、预、结算、竣工结（决）算的编制和审核
C.工程合同价款的签订及变更、调整、工程款支付与工程索赔费用的计算
D.建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的审批
E.工程经济纠纷的裁定
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
