乙建筑公司承包了甲开发商投资建设的商业大厦项目施工任务,该工程合同约定于2007年6月1日
A.5月1日
B.5月28日
C.6月1日
D.7月30日
A.5月1日
B.5月28日
C.6月1日
D.7月30日
背景
甲公司与乙勘察设计单位签订了一份工程勘察设计合同,合同约定:乙为甲筹建中的商业大厦进行勘察、设计,按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费;乙应按甲的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求,进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察设计工作,并在2005年5月1日前向甲提交勘察成果和设计文件,合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同,在合同中规定了开工日期,丙按建设工程承包合同的约定做好了开工准备,并如期进驻施工场地。但是,乙迟迟不能按合同约定的时间提交出勘察设计文件,在甲的再三催促下,乙迟延36天提交勘察设计文件,此时,丙已窝工18天。在施工期间,丙又发现设计图样中的多处错误,不得不停工等候设计图样的修改。丙由于窝工、停工要求甲赔偿损失,否则不再继续施工。甲将乙起诉到法院,要求乙赔偿损失。法院认定乙应承担违约责任。
本案的焦点问题是乙应否赔偿甲的损失。
该公司项目部采用综合单价计价,本项目工程造价为多少?
某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定:乙方可用租赁的一台斗容量为1?的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工,5月20日土方工程完工。在实际施工中,发生了如下事件,乙方均提出索赔。
事件(1):因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件(2):因软弱土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质勘察复查4天.配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。
事件(3):5月19日,接到监理工程师5月20日复工的复工令,同时接到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2m提出工期和费用索赔。
事件(4):5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路,5月24日恢复工作,最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。
根据以上资料,回答下列问题:
关于事件(1)工期和人工费索赔的说法,正确的为()。A.延迟开工属建设单位的责任
B.延迟开工属施工单位的责任
C.延迟开工属不可预见的原因造成的
D.索赔成立
关于事件(2)工期和费用索赔的说法,正确的为()。A.索赔不成立
B.只能提出费用索赔
C.只能提出工期索赔
D.可同时提出工期索赔和费用索赔
关于事件(4)工期和费用索赔及责任的说法,正确的为()。A.索赔不成立
B.费用索赔成立
C.工期索赔成立
D.现场周边道路畅通属于甲方负责
关于事件(3)工期和费用索赔的说法,正确的为()。A.索赔不成立
B.只能提出费用索赔
C.只能提出工期索赔
D.可同时提出工期索赔和费用索赔
A.该合同仍然只有一项单一履约义务
B.合同变更日200万元的奖励收入应包括在合同总收入中
C.合同变更日确认的2×16年度的完工百分比为51.2%
D.合同变更日应调整当期收入91.2万元
A.建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权
B.建设工程承包人的优先受偿权包括工程价款和因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程 价款优先受偿权不得对抗买受人
D.建设工程承包人行使优先受偿权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或合同 约定竣工之日计算
E.建设工程承包人行使优先受偿权的期限为1年,从工程竣工6个月后计算
A.指定购买的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C.提供的设计有缺陷
D.直接指定分包人分包专业工程
E.不按工程设计图纸或施工技术标准施工
A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷
B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉
D.仲裁协议是争议合同的附属协议,合同无效则仲裁协议无效
A.合同无效
B.合同部分有效
C.余某追认则合同生效
D.余某死亡则合同生效
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案,并附安全验算结果
C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!