网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

提问人：网友lxl_018 发布时间：2022-01-06

[主观题]

【背景】某公司（甲方)与某建筑公司（乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基

【背景】

某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。

【背景】某公司（甲方)与某建筑公司（乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基【

甲乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件：

事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2天；

事件2：6月21日～6月22日，整个施工现场停电，造成停工2天；

事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350 m3，工作持续时间增加1天，该工作综合单价为50元/m3。

【问题】

(1)在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成？

(2)在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天？

(3)乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些？并简述理由。

(4)工作B的结算价是多少？

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

查看官方参考答案

更多“【背景】某公司（甲方)与某建筑公司（乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基”相关的问题

第1题

背景 2011年5月20日，某建筑公司（乙方）与某开发商（甲方）签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编

背景

2011年5月20日，某建筑公司（乙方）与某开发商（甲方）签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，其中土方挖掘直接费单价为4．2元／m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示：土方工程采用租赁的1台挖掘机施工（租赁台班为450元）。甲、乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。

事件二：施工中，遇到软土层，监理工程师6月15日下发停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

事件三：6月19日接到监理工程师于6月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深的设计变更，由此导致土方开挖量增加900m3。

事件四：6月20日～6月22日，因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

事件五：6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路，6月24日恢复挖掘工作，最终基坑于6月30日挖坑完毕。

针对上述五个事件，乙方向甲方均提出工期和费用索赔。

2．问题

（1）上述各事件中，乙方向甲方提出的索赔是否成立（仅就责任范围进行回答，不考虑具体日期和费用额）？并说明理由。

（2）上述事件工期索赔各多少天？总工期索赔多少天？

（3）假设合同约定人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？

点击查看答案

第2题

背景资料某建筑公司（乙方)于某年4月20日与某厂（甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下

背景资料

某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。

在实际施工中发生如下几项事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日0

事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

事件四：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

1．承包商的索赔要求成立的条件有哪些？

2．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

3．每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

点击查看答案

第3题

（二）背景资料某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（

（二）

背景资料

某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。

事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

事件四：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

1．承包商的索赔要求成立的条件有哪些？

2．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

3．每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

点击查看答案

第4题

【背景材料】某厂（甲方)与某建筑公司（乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程

【背景材料】

某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中，台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图2-3所示(单位：天)。

【背景材料】某厂（甲方)与某建筑公司（乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程【

甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件。

事件一：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。

事件二：8月21日～22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。

事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%，合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。

事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3。

事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。

问题：

1．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。

2．每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？

3．工作E结算价应为多少？

4．假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。

点击查看答案

第5题

甲方（某建设单位)与乙方（建筑公司)和丙方（建筑设计单位)签订一份经济合同，将建筑安装工程承包给

甲方(某建设单位)与乙方(建筑公司)和丙方(建筑设计单位)签订一份经济合同，将建筑安装工程承包给乙方，将建筑设计项目承包给丙方。建筑项目投资额3000万元，设计费用200万元，乙公司又将部分安装工程分包给丁，分包额1000万元。计算甲、乙、丙、丁各自应该缴纳的印花税税额。

点击查看答案

第6题

（三）背景资料某工程施工中发生了如下事件：事件一：因甲方未能事先清空场地，甲方进场时间受到影

（三）

背景资料

某工程施工中发生了如下事件：

事件一：因甲方未能事先清空场地，甲方进场时间受到影响，并使工程a作业时间延长2天，窝工6个工作日。

事件二：工程b为一隐蔽工程，钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后，乙及时向甲方代表提出了检查验收要求。但因甲方未能在规定时间内到现场检查验收，乙方自己进行了检查。事后甲方认为由于该工程比较重要，要求乙重新对部位a、b检查。检查结果是：a完全合格，但b偏差超出了允许范围。由于重新检查部位a费用为28万元，工期4天；部位b包括检查与返工，共计花费43万元，工期20天。又因该项目的检查及返工处理，还给乙后续工程造成了工期延长10天。

事件三：在工程c施工中，因设计变更，造成施工时间增加2天，费用增加6万元。

问题：

1．事件二中应依据哪些规定对建筑工程施工质量进行验收？

2．关于事件二中的隐蔽工程验收，《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)有什么规定？

3．上述材料中，乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿，原因是什么？

4．上述施工索赔，可采用哪些费用计算方法？请详细说明。

点击查看答案

第7题

背景资料某工程施工中发生了如下事件：事件一：因甲方未能事先清空场地，甲方进场时间受到影响，并使

背景资料

某工程施工中发生了如下事件：

事件一：因甲方未能事先清空场地，甲方进场时间受到影响，并使工程a作业时间延长2天，窝工6个工作日。

事件二：工程b为一隐蔽工程，钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后，乙及时向甲方代表提出了检查验收要求。但因甲方未能在规定时间内到现场检查验收，乙方自己进行了检查。事后甲方认为由于该工程比较重要，要求乙重新对部位a、b检查。检查结果是：a完全合格，但b偏差超出了允许范围。由于重新检查部位a费用为28万元，工期4天；部位b包括检查与返工，共计花费43万元，工期20天。又因该项目的检查及返工处理，还给乙后续工程造成了工期延长10天。

事件三：在工程c施工中，因设计变更，造成施工时间增加2天，费用增加6万元。

问题：

1．事件二中应依据哪些规定对建筑工程施工质量进行验收？

2．关于事件二中的隐蔽工程验收，《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)有什么规定？

3．上述材料中，乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿，原因是什么？

4．上述施工索赔，可采用哪些费用计算方法？请详细说明。

点击查看答案

第8题

背景：某公司（甲方)办公楼工程，地下1层，地上9层，总建筑面积33000m2，箱形基础，框架剪力墙结构。该

背景：

某公司(甲方)办公楼工程，地下1层，地上9层，总建筑面积33000m2，箱形基础，框架剪力墙结构。该工程位于某居民区，现场场地狭小。施工单位(乙方)为了能在冬季前竣工，采用了夜间施工的赶工方式，居民为此意见很大。施工中为缩短运输时间和运输费用，土方队 24小时作业，其出入现场的车辆没有毡盖，在回填时把现场一些废弃物直接用作土方回填。工程竣工后，乙方向甲方提交了竣工报告，甲方为尽早使用，还没有组织验收便提前进驻。使用中，公司发现办公楼存在质量问题，要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，发包方提前使用出现质量问题，承包商不再承担责任。

问题：

(1)依据有关法律法规，该质量问题的责任由谁承担？

(2)文明施工在对现场周围环境和居民服务方面有何要求？

(3)试述单位工程质量验收的内容。

(4)防治混凝土蜂窝、麻面的主要措施有哪些？

点击查看答案

第9题

甲方（某建设单位)与乙方（建筑公司)、丙方（建筑设计单位，签订了一份经济合同，将建筑工程安装工程承

甲方(某建设单位)与乙方(建筑公司)、丙方(建筑设计单位，签订了一份经济合同，将建筑工程安装工程承包给乙方，将建设工程勘察设计项目承包给丙方。建筑安装工程项目投资额3000万元，勘察设计费用200万元。乙公司又将部分安装工程分包给丁，签订的分包合同上注明分包额1000万元。请计算甲、乙、丙、丁四方各自应缴纳的印花税额。

点击查看答案

第10题

背景：某建设单位（甲方)通过招标方式与某装饰公司（乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建

背景：

某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故，导致直接经济损失10万元。事故发生后，建设单位以装饰公司不具备履行能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同，装饰公司不服，决定向具有管辖权的人民法院起诉。

问题：

(1)合同争议的解决方式有哪几种？

(2)仲裁的原则是什么？

(3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求？为什么？

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

24上半年河北成人自考成绩查询系统入口指南广西2024年10月自学考试新生报名时间报考系统官网四川省初中学历怎么参加成人高考？,，四川国家认可的学历提升方式有哪些 2024年云南成人高考考什么科目四川省30岁了初中毕业怎么上大专？,，四川省提升学历哪种含金量高呢？ 24上半年云南自学考试官网成绩查询入口详解 2024年10月自考本科报名时间表截止日期在几号 2024年河北成人高考几月份考试四川省初中毕业想自学考大专可以吗？,，四川省交钱不考试2年半拿大专证可以吗？ 24上半年广东自学考试成绩查询详细指南

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注简答题 -

下载APP

关注公众号

TOP