搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友ckwy379 发布时间:2022-01-06
[主观题]

背景: 某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进

背景:

某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:

背景: 某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进背景:

施工过程中,发生了如下事件:

事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。

事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20d增加到25d。

事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。

问题:

1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。

2.事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。

3.事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
更多“背景: 某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进”相关的问题
第1题
[背景]为拓展工程监理市场和监理业务,A省某乙级市政工程监理公司决定到B省设立分公司。该公司经理

[背景]

为拓展工程监理市场和监理业务,A省某乙级市政工程监理公司决定到B省设立分公司。该公司经理在任命分公司经理后,要求他在B省开展工程监理业务时,特别注意工程监理企业经营活动基本准则中的守法和诚信两项原则,并书面授予分公司经理签订委托监理合同的权力。

不久,该分公司在B省承接了一项市政工程的施工阶段质量监理任务,该工程有两个子项工程,各有三个专业内容,但两个子项工程的三个专业内容均不同。在与业主签订委托监理合同后,该分公司经理即着手组建项目监理机构。

[问题]

该监理公司是否可以到B省承接工程监理业务?说明理由。

点击查看答案
第2题
施工单位应依照通常合同中都有的关于执行过程中发生争议时的协商仲裁原则,及时与相关方进行协商沟通。
背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目

施工单位应依照通常合同中都有的关于执行过程中发生争议时的协商仲裁原则,及时与相关方进行协商沟通。

A.错误

B.正确

点击查看答案
第3题
在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
【背景材料】某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见?

在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?

点击查看答案
第4题
【背景材料】 某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签

【背景材料】

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见?

问题:

1.在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?

2.施工合同规定,业主给施工单位供应图纸7套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,增加的施工图纸的费用应由谁来支付?

3.在基槽开挖土方完成后,施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉人基坑摔伤,由此发生的医疗费用应由谁来支付,为什么?

4.在结构施工中,施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定,在晚上11点以后一般不得施工,若有特殊情况,需要给附近居民补贴,此项费用由谁来承担?

5.在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3天,停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作,施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,监理工程师应如何批复?

点击查看答案
第5题
案例五 背景: 某单位为解决职工住房,新建一座住宅楼,地上20层地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主

案例五

背景:

某单位为解决职工住房,新建一座住宅楼,地上20层地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。

施工合同中说明:建筑面积25586m2,建设工期450天,2000年9月1日开工,2001年12月26日竣工,工程造价3165万元。专用条款约定结算方法:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的材料费。调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

问题:

总包单位于8月25日进场,进行开工前的准备工作。原订9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至9月6日才开工。总包单位要求工期顺延5天。此项要求是否成立?根据是什么?

点击查看答案
第6题
监理工程师在开工前应重点审核施工单位的哪些技术文件和资料?
背景:某业主投资建设一工程项目,该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。该工程由A、B、C三个单位工程组成,各单位工程开工时间不同。该工程由一家承包单位承包,业主委托某监理公司进行施工阶段监理。(1)监理工程师在审核承包单位提交的"工程开工报审表"时,要求承包单位在"工程开工报审表"中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条件时,由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见,报建设单位。(2)监理单位在进行本工程的监理文件档案资料归档时,将下列监理文件做短期保存:(1)监理大纲;(2)监理实施细则;(3)监理总控制计划等;(4)预付款报审与支付。(3)监理工程师在开工前,认真审核了施工单位提交的有关文件、资料。

监理工程师在开工前应重点审核施工单位的哪些技术文件和资料?

点击查看答案
第7题
【背景资料】 某工程公司承担了一项市政工程,项目内容包括设计、采购、施工等工程建设全过程,合同期1

【背景资料】

某工程公司承担了一项市政工程,项目内容包括设计、采购、施工等工程建设全过程,合同期18个月。该项目已启动设计,设备已完成部分采购,施工单位准备进场的情况下,发现了地下文物,需进行文物考古发掘,使开工时间延后9个小时。业主为了此工程顺利完成,要求总承包方缩短工期,由合同工期18月提前为14个月,按14个月重新编制项目进度,并进行组织和控制。

【问题】

(1)总承包项目实施总进度目标论证的工作内容?

(2)实施工程项目进度控制的主要组织措施?

(3)确保工程项目进度控制的经济措施有哪些?

(4)有哪些技术措施可以促进项目进度控制?

点击查看答案
第8题
背景资料某高速公路N合同段段路基工程施工,工期18个月,其中K23+200-K32+200路段以填方为主,合同
背景资料 某高速公路N合同段段路基工程施工,工期18个月,其中K23+200-K32+200路段以填方为主,合同段附近地表土主要是高液限黏土(),无法满足工期要求.业主在了解情况后,书面要求监理工程师指示施工单位在半个月后变更路堤填料.经过现场考查并征得监理工程师同意和设计单位确认后,选择了粉土与砂性上两种路堤填料,施工单位随即组织施工.在路堤施工中,采用一层粉土,一层砂性土,交错分层水平填筑,每层压实厚度22cm左右;碾压时,采用纵向分行进行,直线段由中间向两边,曲线段由外侧向内侧的方式进行碾压。 由于变更后取用的路堤填料需增加较长运距,而在合同中没有该变更的价格,整个工程完工后,施工单位向业主提出了变更工程价款的报告。 问题 根据背景中所列土壤类型,哪些不得用于填筑路堤 哪些须经处理后才能用于填筑路堤

点击查看答案
第9题
背景资料 某建筑工程建筑面积205000m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.

背景资料

某建筑工程建筑面积205000m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该工程位于繁华市区,施工场地狭小。

工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。

基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350m2的软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。

工程主体结构施工时,2层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所致。事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋;已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符;施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。

工程进入外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965m2的外墙贴面砖工作,业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。

问题

1. 该工程基坑开挖降水方案是否可行?请说明理由。

2.施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?请说明理由。

3.发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理?

4.工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?

5.就该工程背景资料中所发生的情况而言,施工单位可索赔的内空有哪些?

点击查看答案
第10题
对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取取得一致意见。
背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目

对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取取得一致意见。

A.错误

B.正确

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP