A建筑工程公司于2010年4月11日与B房地产开发公司签订一份建设周期为1年的建设工程合同,2010年5月
A.2010年4月12日
B.2010年5月21日
C.2011年2月5日
D.2011年5月1日
A.2010年4月12日
B.2010年5月21日
C.2011年2月5日
D.2011年5月1日
某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定:乙方可用租赁的一台斗容量为1?的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工,5月20日土方工程完工。在实际施工中,发生了如下事件,乙方均提出索赔。
事件(1):因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件(2):因软弱土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质勘察复查4天.配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。
事件(3):5月19日,接到监理工程师5月20日复工的复工令,同时接到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2m提出工期和费用索赔。
事件(4):5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路,5月24日恢复工作,最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。
根据以上资料,回答下列问题:
关于事件(1)工期和人工费索赔的说法,正确的为()。A.延迟开工属建设单位的责任
B.延迟开工属施工单位的责任
C.延迟开工属不可预见的原因造成的
D.索赔成立
关于事件(2)工期和费用索赔的说法,正确的为()。A.索赔不成立
B.只能提出费用索赔
C.只能提出工期索赔
D.可同时提出工期索赔和费用索赔
关于事件(4)工期和费用索赔及责任的说法,正确的为()。A.索赔不成立
B.费用索赔成立
C.工期索赔成立
D.现场周边道路畅通属于甲方负责
关于事件(3)工期和费用索赔的说法,正确的为()。A.索赔不成立
B.只能提出费用索赔
C.只能提出工期索赔
D.可同时提出工期索赔和费用索赔
由于A公司资金不足,不能按期向B公司支付工程款项,该建筑工程自2003年6月起停工。A公司欠付B公司材料款800万元、人工费400万元;A公司依合同应承担违约金200万元。B公司多次催要未果。
B公司为追索欠款和违约金,于2003年8月诉至法院,申请保全在建商品楼。并根据合同法的有关规定要求拍卖受偿。c银行因A公司逾期未还借款也于2003年8月向法院提起诉讼。并对A公司的在建商品楼主张抵押权。
要求:
根据上述内容,回答下列问题:
(1)A公司以在建商品楼作为借款的抵押担保是否有效?并说明理由。
(2)请说明B公司要求以在建商品楼拍卖所得受偿的法律依据的内容。
(3)在B公司与C银行均要求对在建商品楼行使受偿权利的情况下。谁的受偿权利更为优先?并说明理由。
(4)B公司追索的材料款,人工费、违约金中。哪些属于享有优先权的范围?
(1)由B公司作为总承包商承建该商品楼开发项目,建设工期为3个月;
(2)建设工程价款为8000万元,A公司应当在2005年4月1日竣工之日支付全部工程价款;
(3)由B公司为该建设工程垫资3000万元,垫资利息为年利率8%(中国人民银行同期同类贷款利率为6%)。
2005年1月10日,经A公司同意,B公司将自己承包的部分工程转包给C公司。
2005年2月1日,A公司与甲银行签订借款合同,该合同约定:A公司向甲银行借款5000万元,借款期限为6个月;同时约定将在建的商品楼作为借款的抵押担保,A公司与甲银行共同办理厂抵押登记手续。
2005年4月1日,该建设工程经验收合格并交付给A公司,但A公司未按照合同约定支付工程价款。
2005年9月10日,B公司以A公司为被告诉至人民法院,主张对该商品楼拍卖受偿。甲银行因A公司逾期未还借款也于2005年9月15日向法院提起诉讼,并对A公司的商品楼主张抵押权。
人民法院在调查取证中发现:
(1)B公司在签订建设工程合同时超越了资质等级许可的业务范围,但在2005年4月1日前取得了相应资质等级;
(2)A、B公司经备案的中标合同标的额为8000万元,但双方事后另行订立的合同标的额为7000万元;
(3)C公司擅自将自己承包的工程再分包给D公司;
(4)A公司与王某于2005年3月1日签订了商品房预售合同,双方当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同的生效条件。3月10日,王某向A公司交付了全部购房款200万元,A公司亦接受,但双方当事人一直未办理登记备案手续;
(5)A、B公司在签订建设工程合同时,对欠付的工程价款是否支付利息未进行约定。
要求:
A.联席会议对商务部提请安全审查的并购交易,首先进行一般性审查,对未能通过一般性审查的,进行特别审查
B.一般性审查采取联席会议单方面审查的方式进行
C.两个或者两个以上外国投资者共同并购的,只能确定一个外国投资者向商务部提出并购安全审查申请
D.在并购安全审查过程中,申请人可向商务部申请修改交易方案或撤销并购交易
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立基本存款账户的
B.办理异地借款需要开立一般存款账户的
C.存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
A.附条件的债的请求权,从条件成就之日起算
B.人身伤害损害赔偿的诉讼时效,伤害当时未发现后经检查确诊的,从伤势确诊之日起算
C.国家赔偿的诉讼时效,自国家机关及其工作人员行使职权之日起算
D.最长诉讼时效期间20年,是从权利被侵害
A.参与集中的单个经营者的营业额应当包括被共同控制的经营者与第三方经营者之间的营业额,且此营业额只计算一次
B.参与集中的单个经营者的营业额不应当包括被共同控制的经营者与第三方经营者之间的营业额
C.参与集中的所有经营者的合计营业额不应包括被共同控制的经营者与任何一个共同控制他的参与集中的经营者,或与后者有控制关系的经营者之间发生的营业额
D.参与集中的所有经营者的合计营业额应包括被共同控制的经营者与任何一个共同控制他的参与集中的经营者,或与后者有控制关系的经营者之间发生的营业额
A.甲公司吸收合并了乙公司,乙公司被合并前的债务由合并后的甲公司清偿
B.甲公司吸收合并了乙公司,乙公司的债权人丙就乙公司原资产管理人隐瞒的公司债务起诉甲,则甲应当承担清偿义务
C.公司分立前的债务,除与债权人另有约定外,由分立后的公司承担连带债务
D.分立的公司承担了分立前债务的连带责任后,互相之间对该债务承担有约定的按约定;没有约定的平均分担
A.发行对象不得超过200人
B.发行价格不得低于市场交易价格
C.控股股东认购的股份12个月内不得转让
D.实际控制人认购的股份在36个月内不得转让
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!