![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
施工单位与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程
A 建设工程没有交付的, 为提交验收报告之日
B 建设工程已实际交付的,为交付之日
C 建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
D 建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
E 建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_panel_vip.png)
A 建设工程没有交付的, 为提交验收报告之日
B 建设工程已实际交付的,为交付之日
C 建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
D 建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
E 建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约贞任。
为了强化分包单位的质量安全货任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包単位承担,总承包単位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图:
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人下费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长10d,施工人员窝工费2万兀,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
【问题】
根据上述案例,回答下列问题:
(1)逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当,如有不妥之处,写出正确做法。
(2)指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处,并按《建设工程监理规范》写出正确做法。
(3)总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确?为什么?写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
(4)指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处,写出正确做法。该费用损失应由谁承担?
A.专业工程分包单位将所包的部分建设工程再分包给具备相应资质条件的单位
B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的建设工程劳务再分包给劳务承包单位
A.国有土地所有权
B.城市房地产权
C.集体土地使用权
D.公立医院的医疗设施
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!