监理工程师在处理索赔问题时,做法不当的一项()
A.在承包商提出索赔意向通知后,监理工程师有权检查承包商的当时记录
B.对承包商的索赔报告进行审查分析,有权反驳承包商不合理的索赔要求
C.在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时,工程师可以单方面作出处理决定
D.对合理的索赔要求,工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款
A.在承包商提出索赔意向通知后,监理工程师有权检查承包商的当时记录
B.对承包商的索赔报告进行审查分析,有权反驳承包商不合理的索赔要求
C.在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时,工程师可以单方面作出处理决定
D.对合理的索赔要求,工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款
背景:
某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:
施工过程中,发生了如下事件:
事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。
事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20d增加到25d。
事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
问题:
1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。
2.事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
3.事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
项目监理过程中发生如下事件:
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2d时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2d导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2d是监理单位要求的。
1. 总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容?
3.事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的作法。
4.在事件2中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
【问题】 1.指出网络进度计划的工期和关键线路。 2.分别分析事件1、事件2对闸墩混凝土工程计划工期有何影响?实际工期是多少? 指出承包人可以索赔的工期和费用。 3.指出事件3中施工措施对施工质量可能造成的不利影响,并说明正确做法。 4.根据事件4,指出承包人做法的不妥之处,并简要说明理由。该事件中若进行变更,应履行什么程序?
A.设备监理工程师受业主任命和委托,履行设备工程合同职责,设备监理工程师代理行为中的过错和不当,造成承包商损失的,可以引发承包商索赔,在此情况下,设备监理工程师处于当事人的地位
B.在索赔争端提起裁决、仲裁或诉讼程序时,由于设备监理工程师了解索赔事件过程,并有义务说明事实情况,因此处于证人地位
C.设备监理工程师是经注册的专业执业人员
D.在授权范围内,设备监理工程师签发付款证书权
E.根据设备工程合同通用条件,设备监理工程师对业主和承包商发生的索赔纠纷具有确认和处理的权力,在此,设备监理工程师处于第三方公正裁决人的地位
关于建设工程项目监理机构与承包商对分包单位管理问题的协调,说法正确的是()。
A. 分包商在施工中发生的问题,由业主负责协调处理,必要时,监理工程师帮助协调
B. 分包合同发生的索赔问题,一般由总监理工程师负责,涉及总包合同中业主义务和责任时,由总包商通过监理工程师向业主提出索赔
C. 当分包合同条款与总包合同条款发生抵触时,以总包合同条款为准
D. 分包合同可以解除总包商对总包合同所承担的部分责任和义务
A.设备监理工程师受业主任命和委托,履行设备工程合同职责,设备监理工程师代理行为中的过错和不当,造成承包商损失的,可能引发承包商索赔,在此情况下,设备监理工程师处于当事人的地位
B.在索赔争端提起裁决、仲裁或诉讼程序时,由于设备监理工程师了解索赔事件过程,并有义务说明事实情况,因此处于证人地位
C.设备监理工程师是经注册的专业执业人员
D.在授权范围内,设备监理工程师签发付款证书权
E.根据设备工程合同通用条件,设备监理工程师对业主和承包商发生的索赔纠纷具有确认和处理的权力,在此,设备监理工程师处于第三方公正裁决人的地位
A.工程师受业主委托进行工程项目管理
B.工程师有处理索赔问题的权利
C.作为索赔争议的调解人
D.在争执的仲裁过程中作为见证人
E.在诉讼过程中作为甲方的合伙人
在工程结算进程中,监理工程师()有关争议和索赔问题。
A.有权处理
B.无权处理
C.无需处理
D.要处理
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!